民事反诉状

反诉人（本诉被告）：辽xx有限公司；地址辽源市西安区仙城小区105号楼东侧独楼（门市）；法定代表人：xx红，电话：132518xxx8；

被反诉人（本诉原告）：xx，男，汉族，1966年4月29日出生；住址：辽xx园26号楼2单元106室；电话：15948xx；

第三人：辽源市xx筑工程有限公司，法人代表：xx，地址：辽源市西安xx镇新力村四组老道山东侧，电话：0437-668xx3

第三人：辽源市金都建筑工xx海分公司，负责人：王xx，地址：辽源市西安区灯塔乡太和村，电话：150xx29、13843xx28

反诉请求

1、要求赔偿工期延误损失；

2、赔偿质量损失；

3、提交相关的工程资料；

4、由被反诉人承担本案一切费用。

事实与理由

1、2015年经孙玉臣（证人）介绍被反诉人来到反诉人处要求承包涉案工程，并承诺全部垫付大包，工程招标及其他手续都是自费办理，具有第三人金都建筑公司、金海分公司的资质，合同履行过程实际盖金都公司章，使用金海公司营业执照办理报验实验手续。双方约定工程质量合格，工期从2016年4月6日至8月20日止历时135天，工程价款据实结算，工程竣工3个月后结清工程款（可拿摊位顶账）。形成事实合同关系，反诉人采取停工等手段多次要求签订合同办理手续等。在合同履行期间，反诉人按约定履行了全部义务。被反诉人在8月初只完成四分之一工程量的情况下擅自停止施工至今，反诉人多次联系没有任何回复，工程不能按时营业造成损失830万元，不能办产权造成损失100万元。

2、工程质量方面偏差过大、施工错误、重新启动施工清理等造成损失xx万元；

3、交付合格工程及工程竣工资料是工程施工承包人的法定和约定义务。被反诉人应立即交付满足工程合格竣工验收标准的工程资料；

4、由于产生诉讼是被反诉人的过错行为所致，保全行为更是错上加错使损失进一步扩大，造成摊位损失xx万元；

综上，由于被反诉人的不诚信、违法行为给反诉人造成了巨大损失，根据民法通则、合同法、建筑法、司法解释等规定，要求被反诉人与第三人应承担连带责任。恳请贵院支持反诉人的反诉请求。保留对其追究刑事责任、行政处罚（降低资质等）的权利。

此致

辽源市西安区人民法院

反诉人：辽源xx贸有限公司

2016年2月14日

附证据：